BAU 2027: WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA WRAZ Z ZAPLECZEM Z WYPOSAŻENIEM ORAZ USŁUGĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FENG.02.25-IP.02-0085/25 - Wzmocnienie potencjału eksportowego Zakładu GRABO na rynkach międzynarodowych w celu promowania marki produktowej oraz Marki Polskiej Gospodarki.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, wykonania, wyposażenia, montażu, obsługi technicznej w zakresie własnej zabudowy i demontażu stoiska GRABO podczas targów BAU 2027 (11–15 stycznia 2027 r.) w Monachium, hala B5, stoisko 429, powierzchnia 30 m² (6,00 × 5,00 m) zgodnie z parametryzacją w załączniku nr 2.
Ogłoszeniodawca dopuszcza w ramach każdego elementu, produktu i usługi możliwość zastosowania rozwiązań o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Termin realizacji:
W odpowiednich datach przed, w trakcie oraz po targach wymienionych w załączniku nr 2, z uwzględnieniem regulaminu i harmonogramu organizatora.
Podwykonawstwo:
Wykonawca zapewnia osobę koordynującą prace i kontakt z organizatorem oraz możliwość niezwłocznego zgłaszania i usuwania usterek przez cały okres udostępnienia stoiska.
Odbiór i odpowiedzialność:
1. Wykonawca zapewnia sprawność wykonanych elementów w czasie targów, możliwość zgłaszania usterek oraz usunięcie nieprawidłowości wynikających z nienależytego wykonania usługi bez dodatkowej opłaty.
2. Najpóźniej po zakończeniu targów i demontażu strony sporządzą protokół potwierdzający realizację usług i zgodność wykonania z załącznikiem nr 2, działanie oświetlenia i wyposażenia. Usterki ujawnione podczas odbioru zostaną odnotowane, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia.
3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zawinionym nienależytym wykonaniem prac oraz roszczenia organizatora pozostające w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków. Szczegółowe, proporcjonalne kary umowne dotyczące opóźnienia i niewykonania świadczenia zostaną określone w umowie.
Miejsce realizacji
Kraj: Niemcy, Miejscowość: Monachium
FENG.02.25-IP.02-0085/25 - Wzmocnienie potencjału eksportowego Zakładu GRABO na rynkach międzynarodowych w celu promowania marki produktowej oraz Marki Polskiej Gospodarki.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania, wykonania, wyposażenia, montażu, obsługi technicznej w zakresie własnej zabudowy i demontażu stoiska GRABO podczas targów BAU 2027 (11–15 stycznia 2027 r.) w Monachium, hala B5, stoisko 429, powierzchnia 30 m² (6,00 × 5,00 m) zgodnie z parametryzacją w załączniku nr 2.
Ogłoszeniodawca dopuszcza w ramach każdego elementu, produktu i usługi możliwość zastosowania rozwiązań o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Termin realizacji:
W odpowiednich datach przed, w trakcie oraz po targach wymienionych w załączniku nr 2, z uwzględnieniem regulaminu i harmonogramu organizatora.
Podwykonawstwo:
Wykonawca zapewnia osobę koordynującą prace i kontakt z organizatorem oraz możliwość niezwłocznego zgłaszania i usuwania usterek przez cały okres udostępnienia stoiska.
Odbiór i odpowiedzialność:
1. Wykonawca zapewnia sprawność wykonanych elementów w czasie targów, możliwość zgłaszania usterek oraz usunięcie nieprawidłowości wynikających z nienależytego wykonania usługi bez dodatkowej opłaty.
2. Najpóźniej po zakończeniu targów i demontażu strony sporządzą protokół potwierdzający realizację usług i zgodność wykonania z załącznikiem nr 2, działanie oświetlenia i wyposażenia. Usterki ujawnione podczas odbioru zostaną odnotowane, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia.
3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zawinionym nienależytym wykonaniem prac oraz roszczenia organizatora pozostające w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków. Szczegółowe, proporcjonalne kary umowne dotyczące opóźnienia i niewykonania świadczenia zostaną określone w umowie.
Miejsce realizacji
Kraj: Niemcy, Miejscowość: Monachium
Time limit for receipt of tenders
Wed Oct 21 21:59:59 GMT 2026
Location
Kraj: Niemcy, Miejscowość: Monachium
Category assortment
Furniture
Event planning
Event planning
Buyer details
Zakład GRABO Waldemar Irzyk
110
36-207 Niebocko
Województwo: podkarpackie
Kraj: Polska
NIP: 6860001597
110
36-207 Niebocko
Województwo: podkarpackie
Kraj: Polska
NIP: 6860001597
