Roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno– Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie
Notice description
2. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 21 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie w ramach zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 21 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie”
Lokalizacja: ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów, dz. 1106/1 obr. 208
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie:
- istniejącego tarasu (rozbiórka) o powierzchni ok. 99,9 m2
- schodów zewnętrznych (budowa) 2 szt. o powierzchni 13,90 m2 każda
- urządzeń zabawowych (- 2 zestawy zabawowe, 2 szt. piaskownica, tablica regulaminowa)
- nawierzchni (projektowana nawierzchnia piaskowa o powierzchni ok. 199,50 m2, projektowana nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni około 87,85 m2, rozbiórka nawierzchni utwardzonej o powierzchni około 167,10 m2, odtworzenie trawników)
i wykonaniu robót towarzyszących zgodnie z dokumentacją projektową.
2) Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 02.09.2025 r. sygn. AR-P.6740.636.2025.MW5 sporządzonej w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.05.2025 r. sygn. AR-P.6733.103.2025.MW5
3) Po wykonaniu prac należy uporządkować teren. Wykonawca odpowiedzialny jest za wywóz materiałów z demontażu
5) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
6) Z uwagi na planowane prowadzenie robót objętych przedmiotową dokumentacją na czynnym obiekcie, konieczne jest zaplanowanie robót w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu, w tym również prowadzenie robót szczególnie uciążliwych (np. powodujących hałas) po godzinach pracy placówki tj. po godzinie 16:00, co Wykonawca winien uprzednio ustalić z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, jeżeli zajdzie potrzeba.
7) Ilekroć w dokumentacji jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów, wyrobów lub usług o cechach równoważnych do opisywanych w tych normach, ocenach techn, specyfikacjach techn. i systemach referencji techn. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach techn., specyfikacjach techn. I systemach referencji techn. wyznaczają minimalne standardy, jakie muszą spełniać oferowane produkty, wyroby lub usługi. Ilekroć w dokumentacji oraz w odpowiedziach na pytania jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 oraz ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów oraz usług o cechach równoważnych do opisanych. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
8) Zamawiający załącza propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie którego dokonywane będą płatności za wykonanie poszczególnych części robót. Wyłoniony w przetargu Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego harmonogramu przed podpisaniem umowy. Po podpisaniu umowy zmiany harmonogramu będzie można dokonać jedynie w sytuacjach o których mowa w § 4 projektowanych postanowień umowy.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw związanych z wykonaniem zamówienia na obiekt gotowy do użytkowania, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
Lokalizacja: ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów, dz. 1106/1 obr. 208
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie:
- istniejącego tarasu (rozbiórka) o powierzchni ok. 99,9 m2
- schodów zewnętrznych (budowa) 2 szt. o powierzchni 13,90 m2 każda
- urządzeń zabawowych (- 2 zestawy zabawowe, 2 szt. piaskownica, tablica regulaminowa)
- nawierzchni (projektowana nawierzchnia piaskowa o powierzchni ok. 199,50 m2, projektowana nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni około 87,85 m2, rozbiórka nawierzchni utwardzonej o powierzchni około 167,10 m2, odtworzenie trawników)
i wykonaniu robót towarzyszących zgodnie z dokumentacją projektową.
2) Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 02.09.2025 r. sygn. AR-P.6740.636.2025.MW5 sporządzonej w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.05.2025 r. sygn. AR-P.6733.103.2025.MW5
3) Po wykonaniu prac należy uporządkować teren. Wykonawca odpowiedzialny jest za wywóz materiałów z demontażu
5) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
6) Z uwagi na planowane prowadzenie robót objętych przedmiotową dokumentacją na czynnym obiekcie, konieczne jest zaplanowanie robót w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu, w tym również prowadzenie robót szczególnie uciążliwych (np. powodujących hałas) po godzinach pracy placówki tj. po godzinie 16:00, co Wykonawca winien uprzednio ustalić z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, jeżeli zajdzie potrzeba.
7) Ilekroć w dokumentacji jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów, wyrobów lub usług o cechach równoważnych do opisywanych w tych normach, ocenach techn, specyfikacjach techn. i systemach referencji techn. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach techn., specyfikacjach techn. I systemach referencji techn. wyznaczają minimalne standardy, jakie muszą spełniać oferowane produkty, wyroby lub usługi. Ilekroć w dokumentacji oraz w odpowiedziach na pytania jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 oraz ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów oraz usług o cechach równoważnych do opisanych. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
8) Zamawiający załącza propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie którego dokonywane będą płatności za wykonanie poszczególnych części robót. Wyłoniony w przetargu Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego harmonogramu przed podpisaniem umowy. Po podpisaniu umowy zmiany harmonogramu będzie można dokonać jedynie w sytuacjach o których mowa w § 4 projektowanych postanowień umowy.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw związanych z wykonaniem zamówienia na obiekt gotowy do użytkowania, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
Time limit for receipt of tenders
2026-07-23 08:00:00.0
Location
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska
35-064 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska
Category assortment
Toys
Metals
Construction supervision and other construction services
Other construction and renovation works
Landscaping services
Technical building installation services
Dismantling services
Road and railroad services
Dredging and regulation of water bodies and watercourses
Design services
Finishing and renovation works
Metals
Construction supervision and other construction services
Other construction and renovation works
Landscaping services
Technical building installation services
Dismantling services
Road and railroad services
Dredging and regulation of water bodies and watercourses
Design services
Finishing and renovation works
Buyer details
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska
