Reprofilacja zestawów kołowych do wagonów kolejowych
Notice description
Szanowni Państwo;
Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na badanie amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zamówienia:
Reprofilacja zestawów kołowych do wagonów kolejowych
Miejsce realizacji:
Dostawca usługi
Opis zadania zakres:
Reprofilacja zestawów kołowych wózka MD524 wg rys. 2RW 6988.102.03 dla wagonów Z1B (przegląd P3) do wykonania w IV kw. 2026/ I kw. 2027 dla 32 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Reprofilacja zestawów kołowych oraz opcjonalnie zabielenie tarcz hamulcowych (4 zestawy kołowe z dwoma tarczami hamulcowymi każdy na wagon)
Komplet stanowi 4 szt. zestawów kołowych na 1 wagon. Razem 32 wagony x 4 szt. = 128 szt.
Reprofilacja zestawów kołowych wózka 25AN4 nr rys. 11000004432 Lucchini Poland dla wagonów „Combo” (przegląd P3) do wykonania na przełomie I i II kw. 2027 dla 50 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Reprofilacja zestawów kołowych oraz opcjonalnie zabielenie tarcz hamulcowych (4 zestawy kołowe z dwoma tarczami hamulcowymi każdy na wagon
Komplet stanowi 4 szt. zestawów kołowych na 1 wagon. Razem 50 wagonów x 4 szt. = 200 szt.
W przypadku stwierdzenia w trakcie reprofilacji ubytków/wżerów w powierzchni bieżnej kół, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do zamawiającego wraz z dokumentacją zdjęciową celem podjęcia decyzji o dalszej reprofilacji całego kompletu.
Harmonogram/termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 Wysyłka kompletu/-ów zestawów kołowych z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin IV kw. 2026 r/ I kw.2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zadanie nr 2 Wysyłka kompletu/-ów zestawów kołowych z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin I/II kw. 2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zamawiający deklaruje jednocześnie, iż w jednym transporcie mogą znajdować się maksymalnie 3 komplety zestawów kołowych tj. 12szt.
Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę
N/D
Kary i opóźnienia
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Wymagania wobec oferty
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową
Termin reakcji
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Oferta musi być wyrażona w PLN.
Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.
W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.
Odpady
N/D
Regulamin
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Załączniki
Zobowiązanie poufności
Klauzula poufności
Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postepowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.
W szczególności:
dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
informacje związane z własnością intelektualną;
informacje dotyczące know how;
nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;
Produkty
1. Reprofilacja zestawu kołowego wózka MD524/25An4 - 1 szt.
Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na badanie amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zamówienia:
Reprofilacja zestawów kołowych do wagonów kolejowych
Miejsce realizacji:
Dostawca usługi
Opis zadania zakres:
Reprofilacja zestawów kołowych wózka MD524 wg rys. 2RW 6988.102.03 dla wagonów Z1B (przegląd P3) do wykonania w IV kw. 2026/ I kw. 2027 dla 32 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Reprofilacja zestawów kołowych oraz opcjonalnie zabielenie tarcz hamulcowych (4 zestawy kołowe z dwoma tarczami hamulcowymi każdy na wagon)
Komplet stanowi 4 szt. zestawów kołowych na 1 wagon. Razem 32 wagony x 4 szt. = 128 szt.
Reprofilacja zestawów kołowych wózka 25AN4 nr rys. 11000004432 Lucchini Poland dla wagonów „Combo” (przegląd P3) do wykonania na przełomie I i II kw. 2027 dla 50 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Reprofilacja zestawów kołowych oraz opcjonalnie zabielenie tarcz hamulcowych (4 zestawy kołowe z dwoma tarczami hamulcowymi każdy na wagon
Komplet stanowi 4 szt. zestawów kołowych na 1 wagon. Razem 50 wagonów x 4 szt. = 200 szt.
W przypadku stwierdzenia w trakcie reprofilacji ubytków/wżerów w powierzchni bieżnej kół, wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do zamawiającego wraz z dokumentacją zdjęciową celem podjęcia decyzji o dalszej reprofilacji całego kompletu.
Harmonogram/termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 Wysyłka kompletu/-ów zestawów kołowych z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin IV kw. 2026 r/ I kw.2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zadanie nr 2 Wysyłka kompletu/-ów zestawów kołowych z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin I/II kw. 2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zamawiający deklaruje jednocześnie, iż w jednym transporcie mogą znajdować się maksymalnie 3 komplety zestawów kołowych tj. 12szt.
Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę
N/D
Kary i opóźnienia
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Wymagania wobec oferty
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową
Termin reakcji
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Oferta musi być wyrażona w PLN.
Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.
W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.
Odpady
N/D
Regulamin
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Załączniki
Zobowiązanie poufności
Klauzula poufności
Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postepowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.
W szczególności:
dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
informacje związane z własnością intelektualną;
informacje dotyczące know how;
nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;
Produkty
1. Reprofilacja zestawu kołowego wózka MD524/25An4 - 1 szt.
Time limit for receipt of tenders
Tue Sep 01 21:30:00 GMT 2026
Location
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
61-485 Poznań
Category assortment
Transport and logistics
Vehicles, trailers, boats and planes
Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
Road and railroad services
Vehicles, trailers, boats and planes
Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
Road and railroad services
Buyer details
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
