Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno – błotnego cieku Gozdnica – Lubańskie Planty – etap III.
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FEDS.02.10-IZ.01-0283/25 - Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn.: „Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno – błotnego cieku Gozdnica – Lubańskie Planty – etap III” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej oraz wykonywanie wszystkich czynności inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026r. poz. 524 z późn. zm.), zwaną dalej „Prawo budowlane”, rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 45 ) obejmujące:
a) nadzór nad projektowaną dokumentacją oraz nadzór techniczny na budowie,
b) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,
c) podejmowanie działań organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia,
2. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót objętych zamówieniem dostępny jest na stronie prowadzonego postępowania dla zadania dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn.: „Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno – błotnego cieku Gozdnica – Lubańskie Planty – etap III” pod linkiem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/852fd3f2-7d93-4337-b916-71b244cafcf5
3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania usługi nadzoru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, w szczególności:
1) organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, zaproszeniem do złożenia oferty, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami przywołanymi w dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) kontrolowanie rozliczeń nadzorowanych robót (kosztorysów powykonawczych) przygotowanych przez kierownika budowy.
5) opiniowanie wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawcę robót) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych częściowych i końcowym,
7) udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
9) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
10) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
11) kontrola terminowości wykonywania robót,
12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
13) Inspektor Nadzoru (Kierownik Zespołu) zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na budowie w odstępach czasu pozwalających zapewnić skuteczny nadzór, a w szczególności jakość i terminowość odbiorów robót, nie rzadziej niż 1 (słownie: jeden) raz w tygodniu, co będzie potwierdzone w dzienniku budowy, oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie do 24 godzin) o zaistniałych nieprawidłowościach na terenie budowy,
15) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy poszczególnych odcinków robót,
16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad,
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie wpisów do dziennika budowy oraz pisemnych informacji dla Zamawiającego,
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy,
21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej (dla odbiorów częściowych i końcowego), odebranie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej, np. certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych (o ile dotyczą) zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
22) opiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo-finansowego,
23) kontrola jakości, ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzenie rzeczowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym,
24) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
25) koordynacja prac nadzoru inwestorskiego ze służbami nadzoru autorskiego,
26) dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
27) dokonywanie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w odbiorze końcowym, a także w przeglądach gwarancyjnych,
28) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
29) szacowanie i weryfikowanie ewentualnie występujących robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających w zakresie rzeczowym i finansowym,
30) sporządzanie, w razie konieczności, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramów i zestawień robót wymaganych do rozliczenia zadania inwestycyjnego z jednostkami współfinansującymi.
31) Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą robót mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: dolnośląskie, Powiat: lubański, Gmina: Lubań, Miejscowość: Lubań
FEDS.02.10-IZ.01-0283/25 - Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn.: „Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno – błotnego cieku Gozdnica – Lubańskie Planty – etap III” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej oraz wykonywanie wszystkich czynności inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026r. poz. 524 z późn. zm.), zwaną dalej „Prawo budowlane”, rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 45 ) obejmujące:
a) nadzór nad projektowaną dokumentacją oraz nadzór techniczny na budowie,
b) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych,
c) podejmowanie działań organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia,
2. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót objętych zamówieniem dostępny jest na stronie prowadzonego postępowania dla zadania dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn.: „Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno – błotnego cieku Gozdnica – Lubańskie Planty – etap III” pod linkiem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/852fd3f2-7d93-4337-b916-71b244cafcf5
3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania usługi nadzoru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, w szczególności:
1) organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, zaproszeniem do złożenia oferty, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami przywołanymi w dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) kontrolowanie rozliczeń nadzorowanych robót (kosztorysów powykonawczych) przygotowanych przez kierownika budowy.
5) opiniowanie wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawcę robót) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych częściowych i końcowym,
7) udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
9) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
10) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
11) kontrola terminowości wykonywania robót,
12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
13) Inspektor Nadzoru (Kierownik Zespołu) zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na budowie w odstępach czasu pozwalających zapewnić skuteczny nadzór, a w szczególności jakość i terminowość odbiorów robót, nie rzadziej niż 1 (słownie: jeden) raz w tygodniu, co będzie potwierdzone w dzienniku budowy, oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie do 24 godzin) o zaistniałych nieprawidłowościach na terenie budowy,
15) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy poszczególnych odcinków robót,
16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad,
17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie wpisów do dziennika budowy oraz pisemnych informacji dla Zamawiającego,
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy,
21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej (dla odbiorów częściowych i końcowego), odebranie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej, np. certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych (o ile dotyczą) zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
22) opiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo-finansowego,
23) kontrola jakości, ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzenie rzeczowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym,
24) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
25) koordynacja prac nadzoru inwestorskiego ze służbami nadzoru autorskiego,
26) dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
27) dokonywanie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w odbiorze końcowym, a także w przeglądach gwarancyjnych,
28) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
29) szacowanie i weryfikowanie ewentualnie występujących robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających w zakresie rzeczowym i finansowym,
30) sporządzanie, w razie konieczności, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramów i zestawień robót wymaganych do rozliczenia zadania inwestycyjnego z jednostkami współfinansującymi.
31) Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą robót mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: dolnośląskie, Powiat: lubański, Gmina: Lubań, Miejscowość: Lubań
Time limit for receipt of tenders
2026-08-27 09:00:00.0
Location
Kraj: Polska, Województwo: dolnośląskie, Powiat: lubański, Gmina: Lubań, Miejscowość: Lubań
Category assortment
Construction supervision and other construction services
Buyer details
Gmina Miejska Lubań
7 Dywizji 14
59-800 Lubań
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
NIP: 6131568359
7 Dywizji 14
59-800 Lubań
Województwo: dolnośląskie
Kraj: Polska
NIP: 6131568359
