Zakup i dostawa wieży artroskopowej
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FEOP.01.09-IP.01-0007/24 - Wdrożenie wyników prac B+R związanych z opracowaniem innowacyjnej procedury medycznej - OPERACJI NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ STAWU RAMIENNEGO w oparciu o nowatorski IMPLANT wraz z UNIWERSALNYM INSTRUMENT
W dniu 15.06.2026r. zmieniono załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy liczby sztuk czterech elementów zamawianej wieży artroskopowej. W zaktualizowanym załączniku nr 1 (załącznik dodany do ogłoszenia) kolorem czerwonym zaznaczono zmiany. Powyższa zmiana powoduje wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 23.06.2026r. (zmieniona w tym zakresie treść zapytania ofertowego również została dodana jako załącznik do postępowania).
W dniu 17.06.2026r. zmieniono załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy: czasu reakcji serwisu, roku produkcji tableta. W zaktualizowanym załączniku nr 1 (załącznik dodany do ogłoszenia) kolorem czerwonym zaznaczono zmiany. Powyższa zmiana powoduje wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 25.06.2026r. (zmieniona w tym zakresie treść zapytania ofertowego również została dodana jako załącznik do postępowania).
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej nowej wieży artroskopowej o parametrach określnych w załączniku nr 1 Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych opakowaniach, wyprodukowane w 2026r., dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat). Instrukcja użytkowania w języku polskim.
Cena przedmiotu zamówienia musi zawierać koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy.
Wymagana gwarancja na wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia- 24 m-ce
Wymagana reakcja serwisu maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie serwisowe zgodnie z formą komunikacji zawartą w umowie z wybranym Wykonawcą (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania).
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji występują odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji występują odniesienia do norm, przepisów krajowych, aprobat i specyfikacji technicznych Zamawiający również dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeśli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne to musi je wskazać i udowodnić w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Warunki płatności: Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych. Zapłata po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Wykonawca może wydłużyć terminy płatności – czynność ta nie wymaga formy aneksu do umowy, tylko adnotacji na fakturze bądź poinformowania Zamawiającego.
Kod CPV:
33100000-1 – Urządzenia medyczne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
W tym okresie tym musi mieć miejsce dostawa, uruchomienie i odbiór potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru.
Zamawiający przewiduje stosowanie klauzuli kar umownych:
W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca może domagać się od Zamawiającego kary umownej w wysokości do 10% wartości Ceny brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 0,1% Ceny brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji określonego w Umowie, przy czym łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% Ceny brutto.
Kary umowne mogą być potrącone z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku braku potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, należne kary będą płacone za pomocą przelewów bankowych w ciągu czternastu dni po otrzymaniu noty obciążeniowej.
Pełna treść OPZ znajduje się w dokumentach zamówienia
Okres gwarancji: 24 miesiące
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: opolskie, Powiat: Opole, Gmina: Opole, Miejscowość: Opole
FEOP.01.09-IP.01-0007/24 - Wdrożenie wyników prac B+R związanych z opracowaniem innowacyjnej procedury medycznej - OPERACJI NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ STAWU RAMIENNEGO w oparciu o nowatorski IMPLANT wraz z UNIWERSALNYM INSTRUMENT
W dniu 15.06.2026r. zmieniono załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy liczby sztuk czterech elementów zamawianej wieży artroskopowej. W zaktualizowanym załączniku nr 1 (załącznik dodany do ogłoszenia) kolorem czerwonym zaznaczono zmiany. Powyższa zmiana powoduje wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 23.06.2026r. (zmieniona w tym zakresie treść zapytania ofertowego również została dodana jako załącznik do postępowania).
W dniu 17.06.2026r. zmieniono załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy: czasu reakcji serwisu, roku produkcji tableta. W zaktualizowanym załączniku nr 1 (załącznik dodany do ogłoszenia) kolorem czerwonym zaznaczono zmiany. Powyższa zmiana powoduje wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 25.06.2026r. (zmieniona w tym zakresie treść zapytania ofertowego również została dodana jako załącznik do postępowania).
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej nowej wieży artroskopowej o parametrach określnych w załączniku nr 1 Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, dostarczone w oryginalnych opakowaniach, wyprodukowane w 2026r., dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat). Instrukcja użytkowania w języku polskim.
Cena przedmiotu zamówienia musi zawierać koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy.
Wymagana gwarancja na wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia- 24 m-ce
Wymagana reakcja serwisu maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie serwisowe zgodnie z formą komunikacji zawartą w umowie z wybranym Wykonawcą (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania).
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji występują odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji występują odniesienia do norm, przepisów krajowych, aprobat i specyfikacji technicznych Zamawiający również dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeśli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne to musi je wskazać i udowodnić w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Warunki płatności: Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych. Zapłata po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Wykonawca może wydłużyć terminy płatności – czynność ta nie wymaga formy aneksu do umowy, tylko adnotacji na fakturze bądź poinformowania Zamawiającego.
Kod CPV:
33100000-1 – Urządzenia medyczne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
W tym okresie tym musi mieć miejsce dostawa, uruchomienie i odbiór potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru.
Zamawiający przewiduje stosowanie klauzuli kar umownych:
W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca może domagać się od Zamawiającego kary umownej w wysokości do 10% wartości Ceny brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 0,1% Ceny brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji określonego w Umowie, przy czym łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% Ceny brutto.
Kary umowne mogą być potrącone z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku braku potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, należne kary będą płacone za pomocą przelewów bankowych w ciągu czternastu dni po otrzymaniu noty obciążeniowej.
Pełna treść OPZ znajduje się w dokumentach zamówienia
Okres gwarancji: 24 miesiące
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: opolskie, Powiat: Opole, Gmina: Opole, Miejscowość: Opole
Time limit for receipt of tenders
2026-06-25 08:00:00.0
Location
Kraj: Polska, Województwo: opolskie, Powiat: Opole, Gmina: Opole, Miejscowość: Opole
Category assortment
Medical equipment
Buyer details
Nowa Ortopedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oleska 97
45-222 Opole
Województwo: opolskie
Kraj: Polska
NIP: 7542873076
Oleska 97
45-222 Opole
Województwo: opolskie
Kraj: Polska
NIP: 7542873076
