Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FELB.08.04-IZ.00-0008/25 - Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
FELB.03.02-IZ.00-0017/25 - Mobilność miejska - IIT.
FELB.02.14-IZ.00-0005/25 - Ochrony przyrody - IIT.
Część 1
1 część zamówienia – branża drogowa:
1 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.08.04-IZ.00-008/25, w ramach Działania 8.4 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6120f3d4-e139-42f5-a214-4d4325dc74b8, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 2
2 część zamówienia – branża drogowa:
2 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.03.03-IZ.00-0017/25, w ramach Działania FELB.03.03 „Mobilność miejska – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea70ee4c-cc9c-447e-8723-a3a49c8d6db5, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 3
3 część zamówienia – branża elektryczna:
3 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach projektu „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.03.03-IZ.00-0017/25, w ramach Działania FELB.03.03 „Mobilność miejska – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim w zakresie oświetlenia drogowego znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea70ee4c-cc9c-447e-8723-a3a49c8d6db5, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową w zakresie oświetlenia drogowego, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 4
4 część zamówienia – branża drogowa:
4 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności na terenach pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne w Gminie Łagów poprzez ograniczenie negatywnych skutków działalności turystów” w ramach FELB.02.14-IZ.00-0005/25, w ramach działania 02.14 Ochrona przyrody – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ded89e16-24fd-445d-8c91-6278b1674774, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Ochrona bioróżnorodności na terenach pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne w Gminie Łagów poprzez ograniczenie negatywnych skutków działalności turystów”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
d) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
e) o przywołanie nadzoru autorskiego;
f) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
FELB.08.04-IZ.00-0008/25 - Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie - IIT
FELB.03.02-IZ.00-0017/25 - Mobilność miejska - IIT.
FELB.02.14-IZ.00-0005/25 - Ochrony przyrody - IIT.
Część 1
1 część zamówienia – branża drogowa:
1 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.08.04-IZ.00-008/25, w ramach Działania 8.4 Wsparcie terytorialne obszarów innych niż miejskie – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6120f3d4-e139-42f5-a214-4d4325dc74b8, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 2
2 część zamówienia – branża drogowa:
2 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.03.03-IZ.00-0017/25, w ramach Działania FELB.03.03 „Mobilność miejska – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea70ee4c-cc9c-447e-8723-a3a49c8d6db5, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 3
3 część zamówienia – branża elektryczna:
3 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach projektu „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”, złożonego w ramach naboru nr FELB.03.03-IZ.00-0017/25, w ramach Działania FELB.03.03 „Mobilność miejska – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim w zakresie oświetlenia drogowego znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea70ee4c-cc9c-447e-8723-a3a49c8d6db5, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową w zakresie oświetlenia drogowego, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
b) o przywołanie nadzoru autorskiego;
c) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Część 4
4 część zamówienia – branża drogowa:
4 część zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności na terenach pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne w Gminie Łagów poprzez ograniczenie negatywnych skutków działalności turystów” w ramach FELB.02.14-IZ.00-0005/25, w ramach działania 02.14 Ochrona przyrody – IIT.
Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ded89e16-24fd-445d-8c91-6278b1674774, gdzie ogłoszone jest postępowanie dla zadania „Ochrona bioróżnorodności na terenach pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne w Gminie Łagów poprzez ograniczenie negatywnych skutków działalności turystów”. Zawarty w postępowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę realizacji inwestycji i podlega nadzorowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające m.in. z pełnionej funkcji nadanej umową zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją postępowania na wykonanie zadania i dokumentacją projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego oraz podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania oraz wykonania procesu budowlanego. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu prac, bez względu na przyczynę ich powstawania.
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z ww. budową, zgodnie z umową, umową zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym;
2) koordynowanie działań Wykonawcy robót w zakresie realizacji robót;
3) przekazywanie Wykonawcy robót uzgodnień z Zamawiającym;
4) udział w przekazaniu placu budowy;
5) kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego;
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów robót;
7) kontrolowanie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz umowami o roboty budowlane;
8) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
9) kontrolowanie zgodności dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu z dokumentacją i harmonogramem;
10) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów oraz archiwizowanie protokołów z prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów;
11) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót będących przedmiotem umowy (naradach budowy),
12) w porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia;
13) wnioskowanie do Zamawiającego:
d) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany;
e) o przywołanie nadzoru autorskiego;
f) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
14) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu i aktualizacji tego harmonogramu w celu jego przedłożenia Zamawiającemu;
16) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad BHP i planu BIOZ;
18) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający wymaga, aby narady koordynacyjne odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania robót budowlanych, z obecnością inspektora nadzoru, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe odstępy czasowe);
19) sprawdzanie jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności:
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł ich pochodzenia;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;
d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości;
20) sprawdzenie sprzętu oraz środków transportu użytych do robót;
21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę zestawienia zakresu i wartości wykonanych i odebranych robót (do rozliczeń częściowych i końcowych), oraz zweryfikowanych zestawień, weryfikacja powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawień od Wykonawcy; albo zgłaszanie uwag i zastrzeżeń;
23) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawianie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty;
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych i omówienie ich z Zamawiającym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót;
25) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
26) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:
a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawcę;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;
27) akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawców ukończenia robót wraz z wykazem robót zakończonych oraz zgłaszanie ewentualnych wad i usterek;
28) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo – odbiorczych;
29) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
30) zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
31) pisemne potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez zastrzeżeń;
32) uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego;
33) pełnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i rękojmi, stawianie się na przeglądy gwarancyjne i sporządzanie protokołów usterkowych.
Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowiązany jest do działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób zapewniający najkorzystniejszą realizację Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu kosztów jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, dokumentacją projektową oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności poprzez:
1) ocenę i bieżącą kontrolę kosztów realizacji Inwestycji, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej i minimalizacji kosztów, bez uszczerbku dla jakości robót, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakończenie realizacji Inwestycji oraz jej całościowe rozliczenie;
4) poświadczanie wykonanych robót oraz należnych płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, a także sporządzanie raportów i informacji dla Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia wad lub konieczności realizacji napraw gwarancyjnych robót budowlanych – weryfikację prawidłowości wykonywania napraw przez Wykonawcę, w tym ocenę proponowanych rozwiązań technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „DOKUMENTACJA BUDOWLANA” pod ww. linkiem.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Time limit for receipt of tenders
2026-04-22 08:00:00.0
Location
Kraj: Polska, Województwo: lubuskie, Powiat: świebodziński, Gmina: Łagów, Miejscowość: Łagów
Category assortment
Construction supervision and other construction services
Buyer details
Gmina Łagów
Spacerowa 7
66-220 Łagów
Województwo: lubuskie
Kraj: Polska
NIP: 9271005072
Spacerowa 7
66-220 Łagów
Województwo: lubuskie
Kraj: Polska
NIP: 9271005072
