Badanie i naprawa amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych.
Notice description
Szanowni Państwo;
Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na badanie amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zamówienia:
Badanie i naprawa amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Miejsce realizacji:
Dostawca usługi
Opis zadania zakres:
Badanie amortyzatorów dla wagonów Z1B (przegląd P3) do wykonania w IV kw. 2026/ I kw. 2027 dla 32 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Badanie amortyzatorów hydraulicznych (charakterystyka pracy amortyzatora oraz świadectwo 3.1):
AG MD 10 (M-0720-410-0021) 4szt./wózek 8szt./wagon
AG MD 20 (M-0720-410-0022) 2szt./wózek 4szt./wagon
AG MD 30 (M-0720-410-0023) 1szt./wózek 2szt./wagon
Komplet stanowi 14 szt. amortyzatorów na 1 wagon. Razem 32 wagony x 14 szt. = 448 szt.
Badanie amortyzatorów dla wagonów „Combo” z wózkiem 25An4 do wykonania na przełomie I i II kw. 2027 dla 50 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Badanie amortyzatorów hydraulicznych (charakterystyka pracy amortyzatora oraz świadectwo 3.1):
Amortyzator pionowy I st.-Vertical Damper (218008) wg rys. 17758-3 prod. GSV (1019-221-0010) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny I stopnia pionowy (OFF 17901 A) (M-0720-220-0030) 4szt./wózek 8szt./wagon
Amortyzator poziomy-Horizontal Damper (218007) wg rys. 17757-4 prod. GSV (1019-221-0012) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny II stopnia poziomy (OFF 17902 A) (M-0720-220-0032) 2szt./wózek 4szt./wagon
Amortyzator pionowy II st.-Vertical Damper (218009) wg rys. 17759-3 prod. GSV (1019-221-0011) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny II stopnia pionowy (OFF 17903 A) (M-0720-220-0031) 2szt./wózek 4szt./wagon
Amortyzator wężykowania-Horizontal Damper (218010) wg rys. 17760-2 prod.GSV *SPEC (1019-221-0013) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny wężykowania (OFF 17904 B) (M-0720-220-0033) 2szt./wózek 4szt./wagon
Komplet stanowi 20 szt. amortyzatorów na 1 wagon. Razem 50 wagonów x 20 szt. = 1000 szt.
Koszt oraz czas naprawy płatnej w przypadku negatywnego wyniku badań:
Z przyczyn niezgodności charakterystyk tłumienia /nieszczelności -wyciek za sztukę
Z przyczyn uszkodzeń mechanicznych: wymiana tulei metalowo-gumowej, wymiana kielicha korpusu, wymiana skrzywionego tłoczyska za sztukę
Harmonogram/termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 Wysyłka kompletu/-ów amortyzatorów z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin IV kw. 2026 r/ I kw.2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zadanie nr 2 Wysyłka kompletu/-ów amortyzatorów z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin I/II kw. 2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę
N/D
Kary i opóźnienia
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Wymagania wobec oferty
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową
Termin reakcji
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Oferta musi być wyrażona w PLN.
Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.
W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.
Warunki wymagane od oferenta:
- doświadczenie przy podobnych realizacjach
- terminowość realizacji
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.
Odpady
N/D
Regulamin
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Załączniki
Zobowiązanie poufności
Klauzula poufności
Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postepowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.
W szczególności:
dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
informacje związane z własnością intelektualną;
informacje dotyczące know how;
nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;
Produkty
1. Badanie amortyzatorów hydraulicznych AG MD 10/20/30 - 1 szt.
2. Badanie amortyzatorów - amortyzator pionowy I st./ II st. -Vertical Damper / amortyzator poziomy/wężykowania Horizontal Damper - 1 szt.
3. Naprawa amortyzatora z przyczyn niezgodności charakterystyk tłumienia /nieszczelności -wyciek - 1 szt.
4. Naprawa amortyzatora z przyczyn uszkodzeń mechanicznych: wymiana tulei metalowo-gumowej, wymiana kielicha korpusu, wymiana skrzywionego tłoczyska - 1 szt.
Zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty na badanie amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zamówienia:
Badanie i naprawa amortyzatorów hydraulicznych do wagonów kolejowych
Miejsce realizacji:
Dostawca usługi
Opis zadania zakres:
Badanie amortyzatorów dla wagonów Z1B (przegląd P3) do wykonania w IV kw. 2026/ I kw. 2027 dla 32 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Badanie amortyzatorów hydraulicznych (charakterystyka pracy amortyzatora oraz świadectwo 3.1):
AG MD 10 (M-0720-410-0021) 4szt./wózek 8szt./wagon
AG MD 20 (M-0720-410-0022) 2szt./wózek 4szt./wagon
AG MD 30 (M-0720-410-0023) 1szt./wózek 2szt./wagon
Komplet stanowi 14 szt. amortyzatorów na 1 wagon. Razem 32 wagony x 14 szt. = 448 szt.
Badanie amortyzatorów dla wagonów „Combo” z wózkiem 25An4 do wykonania na przełomie I i II kw. 2027 dla 50 wagonów, wg ustalonego harmonogramu, wg poniższej specyfikacji:
Badanie amortyzatorów hydraulicznych (charakterystyka pracy amortyzatora oraz świadectwo 3.1):
Amortyzator pionowy I st.-Vertical Damper (218008) wg rys. 17758-3 prod. GSV (1019-221-0010) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny I stopnia pionowy (OFF 17901 A) (M-0720-220-0030) 4szt./wózek 8szt./wagon
Amortyzator poziomy-Horizontal Damper (218007) wg rys. 17757-4 prod. GSV (1019-221-0012) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny II stopnia poziomy (OFF 17902 A) (M-0720-220-0032) 2szt./wózek 4szt./wagon
Amortyzator pionowy II st.-Vertical Damper (218009) wg rys. 17759-3 prod. GSV (1019-221-0011) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny II stopnia pionowy (OFF 17903 A) (M-0720-220-0031) 2szt./wózek 4szt./wagon
Amortyzator wężykowania-Horizontal Damper (218010) wg rys. 17760-2 prod.GSV *SPEC (1019-221-0013) / zamiennie stosowane Amortyzator hydrauliczny wężykowania (OFF 17904 B) (M-0720-220-0033) 2szt./wózek 4szt./wagon
Komplet stanowi 20 szt. amortyzatorów na 1 wagon. Razem 50 wagonów x 20 szt. = 1000 szt.
Koszt oraz czas naprawy płatnej w przypadku negatywnego wyniku badań:
Z przyczyn niezgodności charakterystyk tłumienia /nieszczelności -wyciek za sztukę
Z przyczyn uszkodzeń mechanicznych: wymiana tulei metalowo-gumowej, wymiana kielicha korpusu, wymiana skrzywionego tłoczyska za sztukę
Harmonogram/termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 Wysyłka kompletu/-ów amortyzatorów z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin IV kw. 2026 r/ I kw.2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Zadanie nr 2 Wysyłka kompletu/-ów amortyzatorów z FPS w poniedziałek, powrót w czwartek do FPS, termin I/II kw. 2027 r. szczegółowy harmonogram do ustalenia
Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę
N/D
Kary i opóźnienia
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Wymagania wobec oferty
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową
Termin reakcji
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Oferta musi być wyrażona w PLN.
Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.
W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.
Warunki wymagane od oferenta:
- doświadczenie przy podobnych realizacjach
- terminowość realizacji
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.
Odpady
N/D
Regulamin
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Załączniki
Zobowiązanie poufności
Klauzula poufności
Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postepowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.
W szczególności:
dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
informacje związane z własnością intelektualną;
informacje dotyczące know how;
nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;
Produkty
1. Badanie amortyzatorów hydraulicznych AG MD 10/20/30 - 1 szt.
2. Badanie amortyzatorów - amortyzator pionowy I st./ II st. -Vertical Damper / amortyzator poziomy/wężykowania Horizontal Damper - 1 szt.
3. Naprawa amortyzatora z przyczyn niezgodności charakterystyk tłumienia /nieszczelności -wyciek - 1 szt.
4. Naprawa amortyzatora z przyczyn uszkodzeń mechanicznych: wymiana tulei metalowo-gumowej, wymiana kielicha korpusu, wymiana skrzywionego tłoczyska - 1 szt.
Time limit for receipt of tenders
2026-09-01 21:30:00.0
Location
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
61-485 Poznań
Category assortment
Transport and logistics
Vehicles, trailers, boats and planes
Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
Road and railroad services
Vehicles, trailers, boats and planes
Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
Road and railroad services
Buyer details
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
