Wykonanie wymiany pasma świetlnego nad szatnią budynku blacharni - H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Notice description
Szanowni Państwo,
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zapytania
Wykonanie wymiany, pasma świetlnego dachowego z naprawą poszycia dachu na szerokości min.50 cm.
Lokalizacja
Fabryka Pojazdów Szynowych
ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229
61 - 485 Poznań
Osoba prowadząca:
Michał Sominka Kontakt: Tel.: +48 537 300 097, m.sominka@fpspoznan.pl
Opis zadnia
Demontaż starego pasma świetlnego wraz z ściankami działowymi.
Montaż nowego pasma świetlnego.
Ocieplenie połączenia dach świetlik.
Nowe obróbki blacharskie.
Ułożenie papy i uszczelnienie połączeń blacha dach.
Dane Techniczne dodatkowe:
Długość pasma świetlnego: 44 m Szerokość: 3,1 m
Wymagania techniczne pasmo świetlne:
pokrycie pasma bezbarwne poliwęglanowe wielokomorowe o grubości min.: 27 mm.
otwarte komory poliwęglanu oklejone są taśmą zabezpieczającą.
powierzchnia płyty poliwęglanowej pokryta filtrem UV, chroniąca płytę przed działaniem promieni słonecznych.
pokrycie pasma charakteryzujące się dobrą udarnością oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i skrajne temperatury (od – 40 do +120°C) z wysokim stopniem przepuszczalności naturalnego światła. - konstrukcja pasma przystosowana do ocieplenia materiałem izolacyjnym grubości min. 50 mm.
przegroda pożarowa 2 szt.
konstrukcja pasma pozwalająca w razie ewentualnych zniszczeń poliwęglanu na szybką wyminę tylko uszkodzonej części.
2 okna uchylne sterowane elektrycznie z czujnikiem deszczu
konstrukcja nośna pasma , jej wysokość (min. 100 mm), pozwalająca na łatwą wymianę pokrycia dachu w przyszłości.
całe pasmo posiadać musi niezbędne dokumenty, certyfikaty,
Dokumentacja w tym powykonawcza (jeśli wymagana) :
• Na płytach CD/DVD lub Pendrive: Kompletna dokumentacja techniczna wszystkich elementów maszyny, w tym wszystkich rysunków, programów itp.( takich jak plany pneumatyczne lub elektryczne, programy itp.). Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg.
• Dokumentacja techniczna w wersji papierowej w języku polskim w 4 egzemplarzach.
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę.
W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca budowy do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.
Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.
Kary i opóźnienia.
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę. Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.
Odpady Wywóz gruzu i odpadów po budowlanych po stronie wykonawcy.
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową dla wykonania NRO
Cenę jednostkową dla wykonania SRO
Termin realizacji,
Czas gwarancji,
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Warunki zamówienia:
Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
Warunki płatności:
10% przedpłata płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy
90% po otrzymaniu projektu
Sugerowany termin płatności: 30 dni
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.
Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego
Polisa OC,
referencje,
realizacje
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny
Regulamin:
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Produkty
1. Wykonanie pasma świetlnego dla NRO - 1 szt.
2. Wykonanie pasma świetlnego dla SRO - 1 szt.
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zapytania
Wykonanie wymiany, pasma świetlnego dachowego z naprawą poszycia dachu na szerokości min.50 cm.
Lokalizacja
Fabryka Pojazdów Szynowych
ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229
61 - 485 Poznań
Osoba prowadząca:
Michał Sominka Kontakt: Tel.: +48 537 300 097, m.sominka@fpspoznan.pl
Opis zadnia
Demontaż starego pasma świetlnego wraz z ściankami działowymi.
Montaż nowego pasma świetlnego.
Ocieplenie połączenia dach świetlik.
Nowe obróbki blacharskie.
Ułożenie papy i uszczelnienie połączeń blacha dach.
Dane Techniczne dodatkowe:
Długość pasma świetlnego: 44 m Szerokość: 3,1 m
Wymagania techniczne pasmo świetlne:
pokrycie pasma bezbarwne poliwęglanowe wielokomorowe o grubości min.: 27 mm.
otwarte komory poliwęglanu oklejone są taśmą zabezpieczającą.
powierzchnia płyty poliwęglanowej pokryta filtrem UV, chroniąca płytę przed działaniem promieni słonecznych.
pokrycie pasma charakteryzujące się dobrą udarnością oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i skrajne temperatury (od – 40 do +120°C) z wysokim stopniem przepuszczalności naturalnego światła. - konstrukcja pasma przystosowana do ocieplenia materiałem izolacyjnym grubości min. 50 mm.
przegroda pożarowa 2 szt.
konstrukcja pasma pozwalająca w razie ewentualnych zniszczeń poliwęglanu na szybką wyminę tylko uszkodzonej części.
2 okna uchylne sterowane elektrycznie z czujnikiem deszczu
konstrukcja nośna pasma , jej wysokość (min. 100 mm), pozwalająca na łatwą wymianę pokrycia dachu w przyszłości.
całe pasmo posiadać musi niezbędne dokumenty, certyfikaty,
Dokumentacja w tym powykonawcza (jeśli wymagana) :
• Na płytach CD/DVD lub Pendrive: Kompletna dokumentacja techniczna wszystkich elementów maszyny, w tym wszystkich rysunków, programów itp.( takich jak plany pneumatyczne lub elektryczne, programy itp.). Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg.
• Dokumentacja techniczna w wersji papierowej w języku polskim w 4 egzemplarzach.
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę.
W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca budowy do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.
Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.
Kary i opóźnienia.
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę. Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.
Odpady Wywóz gruzu i odpadów po budowlanych po stronie wykonawcy.
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową dla wykonania NRO
Cenę jednostkową dla wykonania SRO
Termin realizacji,
Czas gwarancji,
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Warunki zamówienia:
Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
Warunki płatności:
10% przedpłata płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy
90% po otrzymaniu projektu
Sugerowany termin płatności: 30 dni
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.
Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego
Polisa OC,
referencje,
realizacje
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny
Regulamin:
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
Produkty
1. Wykonanie pasma świetlnego dla NRO - 1 szt.
2. Wykonanie pasma świetlnego dla SRO - 1 szt.
Time limit for receipt of tenders
2024-12-13 12:00:00.0
Location
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
61-485 Poznań
Category assortment
Construction and renovation services
Finishes, paints, floors
Finishes, paints, floors
Buyer details
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
NIP: 7831304054
