Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży konstrukcyjno - budowlanej
Notice description
Powstaje w kontekście projektu:
FEPM.02.13-IZ.00-0010/24 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kobylnica
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. między innymi:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania:
a) robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
b) usług remontowych z opisem technicznym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych (w tym usług remontowych). Powyższe obejmuje również obowiązek sprawdzania jednolitości (m.in. pod względem kolorystyki i właściwości użytkowych) materiałów i wyrobów, które mają być użyte przez wykonawcę robót przed ich wbudowaniem (użyciem),
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (w tym usług remontowych) ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy dokonanym przez wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 4,
7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
8) kontrola przewidzianego w umowie o roboty budowlane harmonogramu robót (w przypadku gdy został on ustalony) i informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku przestrzegania tego harmonogramu,
9) Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica został opisany
w załączniku nr 2.
10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić bieżącą kontrolę nadzorowanych robót co najmniej 2 razy w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy albo potwierdzone w inny sposób w przypadkach gdy dziennik budowy nie jest prowadzony lub nie ma możliwości dokonania w nim wpisu, na warunkach ustalonych przez przedstawicieli Stron. Zamawiający wymaga, również, aby Wykonawca stawił się minimum jeden raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia bieżącej realizacji inwestycji oraz każdorazowo na jego wezwanie w sytuacjach nagłych nie później niż w ciągu 24 godzin od wezwania na miejsce wskazane w wiadomości e-mail lub telefonicznie. Uznaje się, że Wykonawca nie stawił się na wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy nie uzgodni z nim uprzednio innego terminu stawiennictwa. Z każdego spotkanie zostanie sporządzony protokół z listą obecności. W przypadku nie stawienia się na spotkanie lub odbiory każdorazowo będą naliczane kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecności. Brak protokołu i listy obecności będą podstawą do naliczenia kar umownych.
11) Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, podobnych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający.
12) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z wymaganiami SWZ i treścią oferty Wykonawcy, w wyniku którego została zawarta umowa.
13) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
14) Zamawiający przed rozpoczęciem robót, stanowiących przedmiot nadzoru zobowiązuje się przekazać Wykonawcy:
a) umowę o realizację przedmiotu nadzoru,
b) zatwierdzoną dokumentację projektową,
c) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót.
15) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (usunięcia lub dodania) zadań podlegających nadzorowi w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie to będzie konieczne do zmiany, w tym w przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. W związku z ograniczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, w tym finansowe w stosunku do Zamawiającego.
16) Szczegółowy wykaz robót planowanych do wykonania w okresie realizacji przedmiotu umowy, które winny być objęte nadzorem inwestorskim został określony w załączniku nr 3. Przewidywane w załączniku roboty budowlane są planowane w okresie realizacji zamówienia i nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie realizowanych przez Zamawiającego robót w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
17) Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków Wykonawcy w sytuacji:
a) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego,
b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu w szczególności, jeżeli zostanie rozwiązana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług nadzoru,
c) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego m. in w okresie gwarancji i rękojmi robót nad którymi Wykonawca sprawował nadzór, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Kobylnica, Miejscowość: Kobylnica
FEPM.02.13-IZ.00-0010/24 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kobylnica
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności, podstawowe obowiązki inspektora nadzoru określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. między innymi:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania:
a) robót budowlanych z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
b) usług remontowych z opisem technicznym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami umowy w sprawie robót budowlanych,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót budowlanych (w tym usług remontowych). Powyższe obejmuje również obowiązek sprawdzania jednolitości (m.in. pod względem kolorystyki i właściwości użytkowych) materiałów i wyrobów, które mają być użyte przez wykonawcę robót przed ich wbudowaniem (użyciem),
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych (w tym usług remontowych) ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy dokonanym przez wykonawcę robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, koniecznych, dodatkowych, podobnych przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych (w tym usług remontowych) oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót budowlanych (w tym usług remontowych), niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 4,
7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
8) kontrola przewidzianego w umowie o roboty budowlane harmonogramu robót (w przypadku gdy został on ustalony) i informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku przestrzegania tego harmonogramu,
9) Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica został opisany
w załączniku nr 2.
10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić bieżącą kontrolę nadzorowanych robót co najmniej 2 razy w tygodniu, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy albo potwierdzone w inny sposób w przypadkach gdy dziennik budowy nie jest prowadzony lub nie ma możliwości dokonania w nim wpisu, na warunkach ustalonych przez przedstawicieli Stron. Zamawiający wymaga, również, aby Wykonawca stawił się minimum jeden raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia bieżącej realizacji inwestycji oraz każdorazowo na jego wezwanie w sytuacjach nagłych nie później niż w ciągu 24 godzin od wezwania na miejsce wskazane w wiadomości e-mail lub telefonicznie. Uznaje się, że Wykonawca nie stawił się na wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy nie uzgodni z nim uprzednio innego terminu stawiennictwa. Z każdego spotkanie zostanie sporządzony protokół z listą obecności. W przypadku nie stawienia się na spotkanie lub odbiory każdorazowo będą naliczane kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecności. Brak protokołu i listy obecności będą podstawą do naliczenia kar umownych.
11) Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, podobnych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający.
12) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z wymaganiami SWZ i treścią oferty Wykonawcy, w wyniku którego została zawarta umowa.
13) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
14) Zamawiający przed rozpoczęciem robót, stanowiących przedmiot nadzoru zobowiązuje się przekazać Wykonawcy:
a) umowę o realizację przedmiotu nadzoru,
b) zatwierdzoną dokumentację projektową,
c) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót.
15) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany (usunięcia lub dodania) zadań podlegających nadzorowi w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie to będzie konieczne do zmiany, w tym w przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. W związku z ograniczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, w tym finansowe w stosunku do Zamawiającego.
16) Szczegółowy wykaz robót planowanych do wykonania w okresie realizacji przedmiotu umowy, które winny być objęte nadzorem inwestorskim został określony w załączniku nr 3. Przewidywane w załączniku roboty budowlane są planowane w okresie realizacji zamówienia i nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie realizowanych przez Zamawiającego robót w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
17) Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków Wykonawcy w sytuacji:
a) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego,
b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu w szczególności, jeżeli zostanie rozwiązana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług nadzoru,
c) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego m. in w okresie gwarancji i rękojmi robót nad którymi Wykonawca sprawował nadzór, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Miejsce realizacji
Kraj: Polska, Województwo: pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Kobylnica, Miejscowość: Kobylnica
Time limit for receipt of tenders
2026-03-02 22:59:59.0
Location
Kraj: Polska, Województwo: pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Kobylnica, Miejscowość: Kobylnica
Category assortment
Construction supervision and other construction services
Buyer details
Gmina Kobylnica
Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
NIP: 8391719997
Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
NIP: 8391719997
