Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogrzewania hali produkcyjnej - H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. - oneplace.marketplanet.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogrzewania hali produkcyjnej - H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

» Notice description

Szanowni Państwo,
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:
Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:
Przedmiot zapytania
Projekt wykonawczy z kosztorysem.
Lokalizacja
Fabryka Pojazdów Szynowych
ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229
61 - 485 Poznań
Osoba prowadząca:
Michał Sominka Tel.: +48 537 300 097, m.sominka@fpspoznan.pl
Opis zadnia
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji grzewczej z podłączeniem do cieplika miejskiego znajdującego sę na terenie zakładu.
Oferta powinna zawierać wykonanie:
- prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego;
- projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z max. wykorzystaniem istniejącej instalacji (uzasadnioną ekonomicznie);
- kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z podziałem kosztów na poszczególne strefy grzewcze (hale, pomieszczenia biurowo socjalne).
- kosztorysu ślepego z podziałem j.w.
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- projekt powinien zawierać możliwości podłączenia do istniejącego cieplika miejskiego znajdującego się na terenie zakładu;
- prace projektowe dotyczą funkcjonującej hali magazynowej;
Dane Techniczne dodatkowe:
Pow. użytkowa ~35 500 m2
Kubatura – 290 000m3
Rok budowy 1942 r.
Projekt powinien zawierać możliwość niezależnego sterowania strefami hal, pomieszczenia biurowo socjalne). Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić kartę techniczną wymagań podstawowych.
Wymagania BHP mające wpływ na ofertę.
N/D
Kary i opóźnienia.
W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, które byłyby spowodowane bez winy Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych. Żądanie zapłaty kar umownych należy złożyć na piśmie. Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszą 0,5% wartości netto zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 20% wartości zamówienia.
Dostawa i realizacja zadania
Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy i będzie stanowić jej pełen zakres.
Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.
Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.
Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.
Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.
Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę. Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.
Oferta powinna zawierać:
Cenę jednostkową,
Termin realizacji,
Czas gwarancji,
Warunki płatności,
Termin ważności oferty,
Warunki zamówienia:
Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
Sugerowany termin płatności: 30 dni
Warunki wymagane od oferenta:
Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizje lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, prowadzonymi procesami produkcyjnymi, sposobem organizacji pracy oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego. Zaleca się by oferent dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.
Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego
Polisa OC,
referencje,
realizacje
Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:
Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:

do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny
Regulamin:
Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem
https://fpspoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

Produkty
1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogrzewania hali produkcyjnej - 1 szt.

Make an offer